違約金寫進契約就照數字付？法院先定性、再酌減：從2026年三則判決看民法第250條至第252條

寫在契約裡的違約金，不見得照數字付；但想讓法院減，也沒有想像中容易。2026年這三則判決，剛好把兩面都說到了。先從沒減到的那一件說起。

沒有減到的日商

臺北地院115年5月15日駁回一家日商的請求（114年度建字第141號）。它承攬離岸風場工程，被業主從工程款扣了逾期違約金共1億4580萬1500元，主張業主沒有損害，應酌減到0元。契約約定以我國法為準據法（涉外民事法律適用法第20條第1項）。

法院不採。修補遲延225天期間，一部風機不能正常發電，業主確有損害。法院並引最高法院見解：違約金是否過高，債務人要主張並舉證，不是法院依職權去蒐集。這是第一審判決，判決送達後20日內得上訴；是否已上訴，截至115年10月22日未見於公開紀錄。

每日1%，減成千分之一

臺灣高等法院115年4月29日的判決，處理的是一筆供應美商的設備訂單（112年度重上字第684號）。條款寫著：時程有任何遲延，甲方有權按合約總價每日百分之一計算遲延罰款，乙方「並應」賠償所有損害及增加的費用。法院認為罰款和損害賠償既然分開寫，這是懲罰性違約金。

買方請求新臺幣4億4000萬元。法院審酌遲延的只是技術文件，屬於整體給付義務的一部分，而且已陸續交付部分文件，依第252條酌減為每日千分之一。費率差了十倍。計55日，美金122萬4011.25元，依1:30.8折算為新臺幣3769萬9547元。賣方已在115年6月2日提起第三審上訴，後續結果未見於公開裁判。

先問：這筆違約金是哪一種

民法第250條第2項規定，違約金除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害的賠償總額。約定的是遲延或不依適當方法履行就要付的違約金，債權人除了請求履行，還可以請求違約金。

最高法院115年9月23日的判決，把審查順序講得很清楚：法院應先予定性，再依其性質及內涵審酌是否過高、應否酌減（115年度台上字第1386號）。賠償預定性的，主要看債權人實際所受的積極損害和消極損害；懲罰性的，要參酌債務人違約時的一切情狀。差別就在這裡。

那件是一宗國防採購案，採購抗彈纖維布10萬公尺、分4批交貨。廠商逾期交了第1、4批共4萬公尺，第2、3批則遭機關解約，逾期違約金被計罰到總價20%的上限1,400萬元，另有420萬元履約保證金被沒入。最高法院指出，原審沒有先釐清履約保證金充作違約金的性質，也沒有交代一部履行讓機關得到多少利益、實際受了什麼損害，因此廢棄發回；發回後的判決，截至115年10月22日未見於公開裁判。依第251條，債務已一部履行的，法院得比照債權人所受利益減少違約金。

錢已經被扣了怎麼辦

扣款之後，主張酌減要放在請求被扣價金或返還不當得利（民法第179條）的訴訟裡。前面那件國防採購，廠商就是依第179條起訴；最高法院也註明，第252條本身不是請求權基礎。

對台灣企業來說，這三則判決同時是寫約時的提醒。想要罰款之外還能請求損害，條文要像高院那件一樣寫明；跟外國廠商簽約時，準據法選了我國法，第250條至第252條就直接適用。

律師可以處理的部分

律師可以判讀違約金條款的性質，整理一部履行的利益與實際損害的證據，代為起訴請求被扣價金或返還，也可以替企業向國內外廠商請求違約金，或在簽約前調整條款與準據法。昊鼎國際法律事務所曾雋崴律師的信箱是wei@hoveringlaw.com.tw，台北事務所在103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2，台中事務所在40453 臺中市北區館前路19號6樓之1。住宅租約提前終止的違約金，另見一年住宅租約提前結束的通知與違約金。手上那份合約，先找違約金條款後面有沒有「並應賠償」四個字。

參考資料

確認日期：2026年10月22日

• 民法第179條、第250條、第251條、第252條。
• 涉外民事法律適用法第20條。
• 司法院裁判書查詢：最高法院115年度台上字第1386號判決（115年9月23日，廢棄發回）；臺灣高等法院112年度重上字第684號判決（115年4月29日，第二審）及同案115年6月8日裁定（命補正第三審上訴）；臺灣臺北地方法院114年度建字第141號判決（115年5月15日，第一審）。